
юрист
Пример: «Куда подать иск»
-
Антон
Вина обеих сторон при снижении неустойки
Здравствуйте, Владимир! факт, что нарушение произошло по обоюдной вине является основанием для снижения неустойки?
Здравствуйте, Антон!
Снижение размера неустойки может быть мотивировано установлением обоюдной вины в возникновении нарушения договорных обязательств. Юридическим основанием для такого уменьшения служит статья 404 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В одном из судебных дел, рассматривая спор между заказчиком и подрядчиком, суд принял решение о двукратном уменьшении суммы неустойки, взыскиваемой с подрядчика за просрочку исполнения работ, с 6 304 803,02 рублей до 3 152 401,51 рубля. Основанием для такого решения послужил установленный судом факт нарушения заказчиком своих договорных обязательств, что также повлияло на сроки выполнения работ подрядчиком (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2019 N 09АП-37539/2019 по делу N А40-306493/2018).
Аналогичная позиция была отражена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2020 по делу № А79-362/2019. В данном случае, заказчик обратился в суд с требованием о взыскании с подрядчика неустойки в размере 4,9 млн рублей за ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Судом было установлено, что обе стороны несут ответственность за возникшие недостатки, поскольку заказчик не предоставил необходимые технические условия, а проектные решения подрядчика не соответствовали характеру выполняемых работ. В результате, размер неустойки был снижен до 104 тыс. рублей.
Даже если подрядчик не воспользовался своим правом на приостановку выполнения работ при наличии оснований, суды учитывают этот факт как обстоятельство, подтверждающее наличие встречной вины заказчика. Например, в Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.10.2024 N Ф01-2119/2024 по делу N А39-7614/2023 было установлено, что задержка в выполнении работ подрядчиком была обусловлена несвоевременным предоставлением документации на государственную экспертизу со стороны заказчика. В связи с этим, размер неустойки был уменьшен со 195 142 рублей до 97 571 рубля.
Помощь юриста
Имею большой и успешный опыт решения аналогичных дел.
Обращайтесь и я с удовольствием Вам помогу.
28.07.2025
Смотрите также